Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2015/5809 Esas 2017/551 Karar Sayılı İlamı

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tazminat davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 23.01.2015 gün ve 2014/10103 Esas, 2015/427 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı kooperatif vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, davalı yüklenici tarafın, inşaatı eksik, kusurlu yaptığını ve geç teslim ettiğini, ayrıca verilmesi gerekenden daha az bağımsız bölüm verildiğini ileri sürerek, eksik, kusurlu iş bedeli, eksik verilen bağımsız bölümün arsa payının bedelini ve sözleşmeye göre hesaplanan gecikme tazminatının tahsilini talep etmiş; birleşen davada, davacı yüklenici vekilleri, inşaatı yaptıklarını ileri sürerek, davacılara düşen hissenin tapu kaydının iptali ile tescilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekilleri, davacının daireleri kayıtsız şartsız kabul ederek kullanmaya başladığını savunarak,davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, alınan ilk bilirkişi raporuna göre, davacı arsa sahibinin,hesaplanan toplam inşaat alanından, hissesine göre alması gerekenden daha az miktarda inşaat alanı aldığı, davacıya bağımsız bölümlerin, geç ve ayıplı teslim edildiği gerekçesiyle, ıslah da dikkate alınarak,asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın açılmamış sayılmasına dair verilen karar, davalı kooperatif vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 23.01.2015 tarih, 2014/10103 esas ve 2015/427 karar sayılı ilamıyla onanmıştır.
Bu kez, davalı kooperatif vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK"nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı kooperatif vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine"ye gelir kaydedilmesine, 23.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.