Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2014/7042 Esas 2015/2471 Karar Sayılı İlamı

15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/7042
Karar No: 2015/2471
Karar Tarihi: 11.05.2015

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2014/7042 Esas 2015/2471 Karar Sayılı İlamı

Özet:

Davacı ile davalı arasındaki dava sonucu verilen 14.11.2012 tarihli kararın Daire tarafından onanmasına rağmen taraf avukatları karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Dosya Daire'ye gönderilerek incelenmiş, fakat 12 ve 13 numaralı hakedişlerin yüklenici tarafından imzalanmış suretleri bulunmadığı için karar düzeltme incelemesi yapılmadan önce dosyanın mahalline geri gönderilmesine karar verilmiştir. Kararda, iş sözleşmesi hükümleri, gecikme cezası ve tahkim kurallarının uygulanacağı belirtilmiştir. Kanun maddeleri olarak iş sözleşmesi hükümleri için Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili maddeleri, gecikme cezası için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve tahkim kuralları için ise Türk Tahkim Kanunu'nun ilgili maddeleri zikredilmiştir.

15. Hukuk Dairesi 2014/7042 E. , 2015/2471 K.

"İçtihat Metni"

Davacı ... ile davalı ... arasındaki davadan dolayı .... Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 14.11.2012 gün ve 2010/762-2012/401 sayılı hükmü onayan Dairemizin 11.09.2014 gün ve 2014/2777-5118 sayılı ilamı aleyhinde taraf vekillerince karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
- K A R A R -

Mahalli mahkemesince verilen kararın Dairemizce onanmasına dair verilen ilâma karşı, taraf vekillerince karar düzeltme yoluna başvurulduğundan; dosya, temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmiş ve incelenmişse de;
Gecikme cezası adıyla ilk kesintilerin yapıldığı 12 ve 13 numaralı hakedişlerin yüklenici tarafından imzalanmış suretleri bulunmadığından, bu hakedişlerin taraflarca imzalanmış onaylı suretleri ile sözü edilen hakedişler, yüklenici tarafından ihtirazi kayıtla imzalanmış ve ihtirazi kayda esas bir dilekçe verilmişse, bu dilekçeler ile dilekçelerin iş sahibine verilip iş sahibinin kayıtlarına girildiğine ilişkin kayıtların dosyasına eklendikten sonra karar düzeltme incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi amacıyla dosyanın mahalline geri çevrilmesine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan eksikliklerin ikmâlinden sonra karar düzeltme incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi amacıyla dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE,11.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.