Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2013/2663 Esas 2014/1870 Karar Sayılı İlamı

15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2013/2663
Karar No: 2014/1870
Karar Tarihi: 19.03.2014

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2013/2663 Esas 2014/1870 Karar Sayılı İlamı

Özet:

Davalı-birleşen dosya davacısı yüklenicinin, sözleşmede belirtilen öncelikli edimi olan iş bedelinden kısmi ödemeyi yapmamış olması sebebiyle, davacı-birleşen dosya davalısı taşeronun işe devam etmesi beklenemeyeceğinden gecikme cezasına hükmedilmemiştir. Bu nedenle tarafların temyiz itirazları reddedilmiştir ve hüküm onanmıştır. Kararda, 1.100 TL duruşma vekalet ücreti ve temyiz ilam harçları da belirlenmiştir. Kanun maddeleri olarak ise, iş sözleşmesi hükümleri ile Borçlar Kanunu'nun ilgili maddeleri karar görülmüştür.

15. Hukuk Dairesi 2013/2663 E. , 2014/1870 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı-birleşen dosya davalısı vekili Avukat ... ile davalı-birleşen dosya davacısı vekili Avukat ... geldi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle davalı-birleşen dosya davacısı yüklenicinin sözleşmeye göre öncelikli edimi olan iş bedelinden kısmî ödemeyi yapmamış olması sebebiyle davacı-birleşen dosya davalısı taşeronun işe devam etmesi kendisinden beklenemeyeceğinden, gecikme cezasına hükmedilmemesinde isabetsizlik bulunmamasına göre tarafların yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 1.100,00"er TL duruşma vekalet ücretinin taraflardan ayrı ayrı olarak alınarak Yargıtay"daki duruşmada vekille temsil olunan diğer tarafa verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 26,10 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacı-birleşen dosya davalısından, bakiye 8.360,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı-birleşen dosya davacısından alınmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 19.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.