MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki sözleşmenin feshi, tazminat, cezai şart alacağı, tapu iptali ve tescil davalarının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen 2010/90 E. davanın kısmen kabulüne, bileşen 2009/20 E. davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün asıl davada davalı ve birleşen davada davacı ... vekilince duruşmalı, birleşen 2010/90 E. Davada davacı ... mirasçıları vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı-birleşen dosya davacısı ... ile vekili Avukat ... ile davacı birleşen dosya davalıları ... ve arkadaşları vekili Avukat ..."ın gelmiş olmalarıyla, diğer taraflardan gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan asıl davada davalı-birleşen davada davacı ... ve taraf avukatlarının sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacılar vekili, Mahkemenin 2014/298 ve birleşen ... 2. ATM’nin 2010/90 Esas sayılı dosyasında, davacılar ve davalı ... arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yaptıklarını, bu sözleşmeye göre anahtar tesliminin en geç 02/08/1992 olması gerektiğini, anlaşmanın 19. Maddesinde inşaata belirtilen sürede başlanmaz veya müteahhit herhangi bir sebeple inşaatı bırakır veya mukavele tarihinden itibaren 6 ay gibi bir süre içinde herhangi bir işlem yapmaz ise mukavelenin kendiliğinden hükümsüz kalacağının kararlaştırıldığını, sözleşmenin 14. Maddesinde ise müteahhidin taahhüt ettiği tarihte inşaatı bitiremediği takdirde günün şartlarına göre arsa sahiplerine gecikme tazminatı ödeyeceğinin kararlaştırıldığını, müteahhidin 1993 yılında inşaatı tamamlamadan yarım bıraktığını,
müvekkili tarafından eksik kalan işlerin mahkeme kanalıyla tespit ettirildiğini, tespitten sonra müvekkilinin yarım kalan işleri kendi çabaları ile tamamladığını, inşaatın yarım bırakılması ve geç tamamlanması nedeniyle müvekkillerinin kira gelirlerinden mahrum kaldıklarını, büyük zararlara uğradıklarını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 5.000,00 TL cezai şart, 45.000,00 TL kira bedeli ile müteahhidin eksik bıraktığı işlerin bedeli olan şimdilik 100,00 TL"nin davalıdan alınarak davacılara verilmesine, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin 19. maddesi gereğince akdin feshine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, inşaatın büyük bir bölümünün davacılara teslim ettiğini, ufak tefek eksiklikler kaldığını, bu eksiklikleri de müdahillerin tamamladığını, davacıların bir masraf yapmadıklarını, kendi aldığı dairelerde oturduklarını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Müdahiller, müteahhitten aldıkları daireleri kendilerinin tamamlayıp oturduklarını beyan etmiştir.
Birleşen ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi"nin 2009/20 Esas sayılı dosyasında davacı vekili, davalıların dava konusu taşınmazın hissedarları olduklarını, müteahhit olan davacı ile arsa sahibi olan davalılar arasında düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ve arsa karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşmeye göre yapılacak binanın % 50"sinin müteahhide, % 50"sinin ise arsa sahiplerine ait olacağının kararlaştırıldığını, müteahhit olan müvekkili tarafından inşaatın bitirildiğini, davalıların kendi hisselerini teslim aldıklarını, kullanmaya başladıklarını, hatta kiraya verdiklerini, ancak davacıya isabet eden dairelerin davalılar tarafından davacıya teslim edilmediğini, müvekkiline kat irtifakı kurulması için davalılar tarafından yetki verilmediğini, müvekkilinin sözleşme gereğince üzerine düşen edimini yerine getirdiğini, davalıların bir kısmının bu edimi kabul etmediklerini ileri sürerek kat irtifakı kurulabilmesi için davacıya yetki verilmesini, davacıya isabet eden taşınmazların tapularının davacı adına tesciline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.
Birleşen ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi"nin 2009/20 Esas sayılı davada davalılar vekili, davacının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini, sözleşme ve imar yasasına aykırılık bulunduğunu, bu nedenle genel iskanın alınamadığını, davacı sözleşme şartlarına uymadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, inşaatın bilirkişi raporuna göre %85 seviyesinde bulunduğu, eksik bırakılan işlerin de sözleşmede belirlenen kullanım amacına engel oluşturduğu ve geriye etkili fesih şartları gerçekleştiği, belirlenen süre içerisinde inşaatın tamamlanmadığı, taraflar arasındaki sözleşmede fesih halinde müspet zarar kapsamındaki ceza ile bu miktarı aşan zarar karşılığı kira bedeli ödeneceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı ve bu nedenle müspet zarar kapsamındaki ceza ile bu cezayı aşan miktarda zarar karşılığı kira bedelinin tahsili talep edilemeyeceği, akdin feshi halinde de ifaya bağlı nitelikte olan eksik iş bedelinin BK"nun 158/2 maddesi gereğince talep edilemeyeceği gerekçeleriyle mahkemenin 2014/298 ve birleşen ... 2. ATM’nin 2010/90 Esas sayılı dosyasında davanın kabulüne, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili olarak feshine, eksik bırakılan işlerin bedelinin tahsiline yönelik davanın reddine, cezai şart talebine yönelik davanın reddine, davacıların hisselerine düşen dairelerin ve dükkanların kira bedelinin tahsiline yönelik davanın reddine, Birleşen ... 2. ATM"nin 2009/20 esas sayılı dosyası yönünden; yüklenici sözleşme süresi sonunda işi bitiremediği için herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacağı, BK"nun 81. Maddesi uyarınca önce kendi edimini yerine getirmeyen yüklenici davalı taraftan bağımsız bölüm tescilini isteyemeyeceği, yüklenicinin tapu iptali ve tescil talebine hak kazanmadığı gerekçeleriyle davacı yüklenicinin tapu iptali ve tescil davasının reddine karar verilmiştir.
Kararı, birleşen dava davalısı İbrahim Şimşek mirasçıları vekili ve asıl dava davalısı, birleşen dava davacısı ... vekili temyiz talebinde bulunmuşlardır.
Mahkemece birleşen dava davalısı ... mirasçıları vekilinin temyiz harcını eksik yatırdığı gerekçesiyle bakiye nispi temyiz harcını ikmal etmesi hususunda HMK.nun 344/1 maddesi uyarınca ihtarat yapılmış, temyiz talebinde bulunan bir kısım davalılar vekili, müdahil davalılardan ... mirasçısı olduklarını bu nedenle müdahil davacı sıfatında bulundukları için yeter kadar harç yatırdıklarını başkaca harç yatırmayacaklarını belirttiği ve HMK’nun 344/1 maddesi uyarınca 7 günlük kesin süre içerisinde bakiye nispi temyiz harcını yatırılmadığı gerekçesiyle HMK.nun 344/2 maddesi uyarınca temyiz talebinin reddine karar verilmiştir.
Ek kararı, birleşen dava davalısı ... mirasçıları vekili temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, birleşen dava davalısı ... mirasçıları vekilinin 19/11/2015 karar tarihli ek kararın temyizine yönelik itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine ve özellikle mahkeme dosyası ile birleştirilen ... 2. Asliye Ticaret Mahkemesi"nin 2009/20 E. sayılı dosyasının mahkemenin gerekçeli kararında birleştirilen ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi"nin 2009/20 E. sayılı dosyası olarak yazılması maddi hataya dayalı olduğu anlaşılmakla HMK"nın 304. maddesi uyarınca mahkemesince mahallinde her zaman düzeltilebileceğine göre, birleşen dava davacısı ... vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, birleşen dava davalısı ... mirasçıları vekilinin ek kararın temyizi itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan 19.11.2015 karar tarihli ek kararın ONANMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle birleşen dava davacısı ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlerden alınmasına, 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin asıl davada davalı-birleşen davada davacı ..."ten alınarak asıl dava davacıları-birleşen dava davalıları ... ve arkadaşlarına verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.