MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen sözleşmenin feshi, alacak davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 19.03.2015 gün ve 2014/3614 Esas, 2015/1719 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl davada davalı-birleşen davada davacı ... vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Asıl davada davacı-birleşen davada davalı arsa maliki vekili, davalı yükleniciler ile müvekkilleri arasında 26.08.2009 tarihli arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi imzalandığını, yüklenicilerin projeyi arsa sahibine onaylatmadan inşaata başladıklarını, inşaatın daha temel aşamasında olduğunu ve projeye ve yapı denetimine aykırı olarak inşa edildiğini, işçiliğin de çok kötü olduğunu, davalılar tarafından yapılan imalat bedelinin 7.910,28 TL olduğunu ileri sürerek, sözleşmenin feshini talep ve dava etmiş; birleşen davanın reddini istemiştir.
Asıl davada davalı-birleşen davada davacı yüklenici ... vekili, müvekkilinin sözleşmeye göre işlem yaptığını, imalatların mevcut haliyle kullanılmasının mümkün olduğunu savunmuş; birleşen davada ise, arsa malikinin sözleşmenin ifasını imkansız hale getirdiğini, 31.682,00 TL imalat bedeli, 33.831,16 TL proje, yapı denetim ücreti, ruhsat harcı gibi giderler olmak üzere toplam 65.513,16 TL ve davacı yükleniciye tekabül edecek olan bağımsız bölümlerden doğan kâr mahrumiyeti için 60.000,00 TL"nin tahsilini talep ve dava etmiştir.
Asıl ve birleşen davada davalı yüklenici..., sözleşmede kendisinin de yüklenici konumunda olduğunu, inşaata diğer davalı ile birlikte başladıklarını, ruhsatı aldıklarını, inşaat başladıktan sonra beton dökümünde eksik işlem yapıldığını, 10 santimetre beton dökülmesi gerekirken 4 santimetre civarında beton döküldüğünü ve inşaatın düz zemine oturtulmadığını,bunun üzerine inşaatı yapmaktan vazgeçtiğini, diğer davalı ..."a noter marifetiyle ihtar gönderdiğini, kendisi ayrıldıktan sonra diğer davalı ..."ın bir miktar daha çalışma yaptığını savunarak, asıl ve birleşen davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki sözleşmeye göre yapılan inşaatın seviyesinin %5 olması, inşaat ruhsatının 9 aylık bir gecikmeyle alınmış olması, iki yükleniciyle başlatılan inşaatın sadece bir yüklenici tarafından devam ettiriliyor olması hususları birlikte değerlendirildiğinde yüklenicilerin temerrüdünün gerçekleştiği, yüklenicinin, olumlu zarar niteliğinde olan kâr mahrumiyeti alacağı talep edemeyeceği, ancak yaptığı ve arsa sahibinin yararlanabileceği imalatın bedelini fesih iradesini ortaya koyduğu birleşen dava tarihinde gerçerli serbest piyasa rayicine göre talep hakkı olduğu, yapının proje ve teknik standartlar çerçevesinde inşasına devam edilmesi durumunda güçlendirme gerektirecek bir statik eksiklik olmadığı, ancak özellikle taşıyıcı sistemde tahribata yol açan karot testi numune alımından kaynaklanan boşlukların uygun malzeme ve yöntem ile kapatılması gerektiği, imalat bedelinin 18.528,36 TL olduğu, yüklenicinin proje, numarataj belgesi, yapı denetim bedeli ve inşaat ruhsatı harcı gibi yaptığı masraflar, inşaatın tamamı için başlangıçta yapılması zorunlu olan masraf niteliğinde olduğundan ve inşaat usulünce teslim edilmediğinden yüklenicinin bu giderleri isteyemeyeceği gerekçesiyle, asıl davanın kabulü ile sözleşmenin geriye etkili olarak feshine, birleşen davanın, fesih istemi yönünden reddine, imalat bedeli yönünden kısmen kabulüne dair verilen karar, asıl davada davalı-birleşen davada davacı ... vekilinin temyizi üzerine Dairemiz"in 19.03.2015 tarih, 2014/3614 Esas ve 2015/1719 Karar sayılı ilamı ile onanmıştır.
Bu kez, asıl davada davalı-birleşen davada davacı ... vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK"nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl davada davalı-birleşen davada davacı ... vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine"ye gelir kaydedilmesine, 21.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.