MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen davada davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Asıl davada davacı vekili, arsa sahiplerinden olan müvekkili ile davalı yüklenici arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müvekkiline isabet eden altı daire ve bir dükkanın süresinde teslim edilmediğini, müvekkilince satılan dairenin teslim edilmemesi nedeniyle gecikme tazminatı ödemek zorunda kaldığını, eksik ve kusurlu işler bulunduğunu ileri sürerek, toplam 60.000,00 TL"nın ihtar tarihi olan 22.05.2008 tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsiline, karar verilmesini istemiş, 14.01.2013 tarihli ıslahla gecikme tazminatı alacağını 55. 214,00 TL"sına yükseltmiştir.
Birleşen davada gecikmenin devam ettiğinden bahisle ıslahla birlikte 68.902,00 TL tazminat ve yüklenici adına ödenen 2.600,00 TL emlak vergisinin tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davalı yüklenicinin teslimde temerrüde düştüğünün taraflar arasında görülerek kesinleşen davalarla belirlendiği, eksik ve kusurlu işlerin de bulunduğu gerekçesiyle asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, asıl ve birleşen davada davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve temyiz edenin sıfatına göre, asıl ve birleşen davada davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen davada davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.