...

Taraflar arasında görülen tazminat davası sonucunda bozma ilamına uyularak verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 17.03.2015 gün ve ... Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacılar vekili, müvekkilleri ile davalı arasında düzenlenen 17.07.1997 günlü arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca davalının sözleşmeden itibaren 27 ayda arsa sahiplerine ait 4 adet bağımsız bölümü yapı kullanım izin belgesi alarak teslimini taahhüt ettiğini, davalı aleyhine ... Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, arsa sahiplerine verilecek bağımsız bölümler için toplam 60.790,32 TL gecikme tazminatı hesaplanarak 21.000,00 TL"sinin hüküm altına alındığını ileri sürerek, anılan davadaki raporda belirlenen bakiye 39.790,32 TL gecikme tazminatı ve 2.120,00 TL eksik ve kusurlu işler giderim bedelinin önceki dava tarihinden, önceki dava tarihi olan 19.10.2006 tarihi ile yapı kullanma izin belgesinin alındığı 03.09.2007 tarihleri arasındaki süre için hesaplanacak tazminatın ticari faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, ıslahla 39.790,32 TL’nin 19.10.2006 tarihinden, 10.500,00 TL gecikme tazminatının dava tarihinden, 3.170,00 TL eksik imalat bedelinin 2.120 ,00 TL"sinin dava tarihinden bakiye kısmının ıslah tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsilini istemiştir.
Davalı vekili, inşaat ruhsatı alındıktan sonra kazılan temelden fazla su çıkması nedeniyle inşaata başlanamadığını, 1999 yılı sonrası değişen mevzuat nedeniyle bodrum kat ve çatıyı yeniden projelendirmek zorunda kaldıklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, uyulmasına karar verilen bozma ilamı ve dosya kapsamına göre, sözleşme uyarınca yapı kallanım izin belgesinin alınarak davacılara ait dairelerin teslimi gerektiği halde teslim edilmediği, sözleşmeye aykırı imalatlar bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile teslimi gereken tarihten 19.06.2006 tarihine kadar 41.910,32 TL, anılan tarihten dava tarihine kadar 10.014,54 TL gecikme tazminatı ve fazla imalatın mahsubu sonrası bakiye 55,00 TL eksik ve kusurlu işler giderim bedeli olmak üzere toplam 51.974,00 TL"nin davalıdan tahsiline dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine Dairemizin 17.03.2015 gün ve 2014/4315 esas, 2015/1679 karar sayılı ilamı ile onanmıştır.
Bu kez, davalı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK"nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
....

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 03,20 TL harç ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak ....gelir kaydedilmesine, 27.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.