Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2014/7261 Esas 2015/1549 Karar Sayılı İlamı

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 07.04.2014 gün ve 2013/8800 Esas, 2014/2661 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü:
- KARAR -
Davacılar vekili, müvekkili yüklenici ile davalı arsa sahipleri arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müvekkilinin edimlerini yerine getirip inşaatı teslim ettiklerini, binanın kullanılmaya başlandığını, iskân izninin alınmasını davalıların engellediğini, oysa binada eksiklik bulunmadığını ileri sürerek, 3 ve 19 nolu bağımsız bölümlerin davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, binanın teslim tarihinin geçtiğini ve halen eksiklikler bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonunda; sözleşme uyarınca davalı arsa sahiplerinin teminatı olan son iki dairenin devrinin inşaatın bitirilmesi ve iskân izninin alınmasına bağlandığı, ancak ortak alanlarda eksiklikler bulunduğu, davacıların edimlerini tam olarak yerine getirmediği ve iskân izninin alınmadığı, davacı ..."ın sözleşmeden doğan tüm haklarını diğer davacı şirkete devrettiğini ve aktif husumet ehliyeti bulunmadığı gerekçesi ile davacı ... yönünden husumetten, diğer davacı şirket yönünden ise esastan reddine karar verilmiş, davacılar vekilinin temyizi üzerine, Dairemizin 07.04.2014 gün ve 2013/8800 E., 2014/2661 K. sayılı ilamı ile mahkeme karar onanmıştır.
Bu kez, davacılar vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK"nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 5,20 TL harç ve takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine"ye gelir kaydedilmesine, 12.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.