23. Hukuk Dairesi 2014/9023 E. , 2015/5934 K.
"İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Trabzon 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 18/07/2013
NUMARASI : 2013/165-2013/401
Taraflar arasında görülen sözleşmenin feshi davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 08.04.2014 gün ve 2013/9118 Esas, 2014/2713 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi ile davalı yüklenici arasında imzalanan 02.09.2004 ve 01.11.2006 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri uyarınca inşaatı belirlenen sürede teslim etmeyen davalının, inşaat ruhsatı harçlarını yatırmayarak kaçak şekilde inşaata devam ettiğini, murisin 2007 yılında vefatı üzerine davacılarla davalı arasında 18.07.2008 tarihinde imzalanan sözleşmeyle anahtar teslim tarihinin 30.03.2009 olarak belirlendiğini, inşaatın bu sürede tamamlanmadığını, davalının inşaat ruhsat harçlarını yatırmadığından ruhsatın da alınamadığını, davalının yaptığı imalat seviyesinin %34 olduğunu ve davalı yüklenicinin temerrüde düştüğünü ileri sürerek, 02.09.2004, 01.11.2006 ve 18.07.2008 tarihli sözleşmelerin geriye etkili olarak feshini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacılar ile yapılan sözleşmelerden sadece en son tarihli olan 18.07.2008 tarihli sözleşmenin ayakta olduğunu, davacı tarafın üzerine düşen edimleri yerine getirmediğini, bu nedenle inşaatın bitirilemediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar, davacılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 15. Hukuk Dairesi"nin 30.04.2012 tarih, 2011/5214 E., 2012/2883 K. sayılı ilamıyla, 02.09.2004 ve 01.11.2006 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshi hususunda taraf iradelerinin birleştiği, 18.07.2008 günlü arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin 5 ve 6. maddelerine aykırı davranan davalı yüklenicinin yapı ruhsatı harçlarını yatırmadığından ruhsat işlemlerinin tamamlanamadığı, davalının temerrüdü nedeniyle davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği belirtilerek bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyularak 02.09.2004, 01.11.2006 ve 18.07.2008 tarihli arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinin feshine karar verilmiş, karar davalı vekilince temyiz edilmiş, Dairemizin 08.04.2014 gün ve 2013/9118 Esas 2014/2713 Karar sayılı ilamı ile, hükmün onanmasına karar verilmiştir.
Bu kez, davalı vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK"nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 5,20 TL harç ve takdiren 248,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine"ye gelir kaydedilmesine, 17.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
