MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tazminat davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizi 19.06.2014 gün ve 2013/9498 Esas 2014/4696 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkili yüklenici ile davalı arsa sahibi arasında 02.04.2007 tarih 7276 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, sözleşmenin 5. maddesinde teslim hususunun düzenlendiğini, sözleşme konusu 26437 ada 6 parseli de kapsayan şekilde İmar Kanunu"nun 18. maddesine göre uygulama yapıldığını, ancak planın... 4. İdare Mahkemesi"nin 2007/1153 E. sayılı davası sonucu iptal edildiğini, kararın kesinleşmesi halinde yeniden parselasyon yapılacağı ve imar uygulamasının (parselasyon planı) kesinleşmesinden sonra inşaata başlanabileceğini, bu işlemler tamamlanmadan inşaata başlanmasının hukuken mümkün olmadığını, bu nedenle imar uygulamasının sonucunun beklendiğini, bu hususun sözleşmenin 12. maddesinde düzenlendiğini, ancak davalı arsa sahibinin 20.06.2011 tarihli noter ihtarı ile müvekkiline verdiği vekaletnamelerden dolayı müvekkilini azlettiğini, müvekkilinin BK"nın 369. ve sözleşmenin 12. maddesi uyarınca kâr kaybı, munzam zarar, ticari itibar kaybı nedeni ile tazminat alacağı doğduğunu ileri sürerek, müvekkilinin inşaata devam etmesi için yetki ve izin verilmesine, bu talebin yerinde görülmemesi halinde ise fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 10.000,00 TL tazminatın reeskont faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı yüklenici ile müvekkili arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı ve müvekkili tarafından vekaletname verildiğini, sözleşme ve vekaletnamenin konusunun belediye encümeni tarafından 02.11.2006 tarihinde onaylanan 1472 parselasyon planı olduğunu, ancak bu planın... 4. İdare Mahkemesi"nin 2007/1153 E., 2008/645 K. sayılı hükmüyle iptal edildiğini, böylece sözleşmenin ve vekaletnamenin konusunun kalmadığını, konusu kalmayan sözleşmenin ifasının da hukuken ve fiilen mümkün bulunmadığını, iptal kararından sonra yeniden hazırlanan 1472 parselasyon planının... Belediye Encümeni tarafından 26.02.2009 tarihinde onaylandığını, ancak bu onay kararı ile ilgili olarak... 2. İdare Mahkemesi"nin 2009/1145 E. sayılı davasında yürütmeyi durdurma kararı verildiğini, davanın haksız açıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi kurulu raporu ve tüm dosya içeriğine göre; davalının paydaş olduğu taşınmazın bulunduğu yerde dava dışı ... Belediyesi tarafından yapılan imar uygulamasının İdare Mahkemesi"nce iptal edildiği, daha sonra ilgili belediyece geri dönüş çizelgesi hazırlanarak yeni plan yapıldığı, ancak... 2. İdare Mahkemesi"nin 2009/1145 E. sayılı dosyasında yürütmenin durdurulmasına karar verildiği,
davanın henüz sonuçlanmaması nedeni ile yeni planın hazırlanamadığı, imar uygulamasının sonucunun beklenmesi gerektiği, henüz inşaat süresinin başlamadığı, davacıdan kaynaklanan gecikmenin olmadığı, davacının azledilmesinin haksız olduğu gerekçesi ile davacıya inşaatın yapılması hususunda yetki verilmesine dair verilen karar, davalı vekili tarafından temyizi üzerine Dairemizin 19.06.2014 gür. 2013/9498 esas ve 2014/4696 karar sayılı ilamı ile onanmıştır.
Bu kez davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK"nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 5,20 TL harç ve takdiren 248,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine"ye gelir kaydedilmesine, 26.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.