Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2017/2495 Esas 2018/210 Karar Sayılı İlamı

15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/2495
Karar No: 2018/210
Karar Tarihi: 25.01.2018

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2017/2495 Esas 2018/210 Karar Sayılı İlamı

Özet:

Mahkeme, sözleşmedeki edimin süresinde ifa edilmemesi nedeniyle davacı yüklenicinin blokların peyderpey teslim etmesinden kaynaklandığı sonucuna vardı. Bu nedenle, davalı taşeronun gecikmede kusurunun bulunmadığı ve ifaya ekli cezai şartların istenemeyeceği hükmedildi. Ayrıca, eserin kabule icbar edilemeyecek seviyede ayıplı olması nedeniyle kapıların davalı taşerona iade edilmesine karar verildi. Temyiz itirazları reddedilerek karar onandı. Temyiz ilâm harcı 1.480,00 TL duruşma vekillik ücreti karşılıklı olarak alınarak diğer tarafa verilmesine karar verildi. Karar düzeltme istemi için 15 gün tanındı. Kanun maddeleri açıklayıcı şekilde eklenmediği için eklenemez.

15. Hukuk Dairesi 2017/2495 E. , 2018/210 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş davalı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat ... ile davalı vekili Avukat ... geldi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle sözleşmedeki edimin süresinde ifa edilmemesinde davacı yüklenicinin blokların peyderpey teslim edilmesinden kaynaklandığı, böylelikle davalı taşeronun gecikmede kusurunun bulunmadığı anlaşıldığından ifaya ekli cezai şartları istenemeyeceği, ayrıca eserin kabule icbar edilemeyecek seviyede ayıplı olup kapıların davalı taşerona iade edileceği tabi bulunmasına göre her iki tarafın temyiz itirazların reddi ile kararın ONANMASINA, 1.480,00"er TL duruşma vekillik ücretinin taraflardan karşılıklı olarak alınarak Yargıtay"daki duruşmada vekille temsil olunan diğer tarafa verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilâm harcının temyiz eden davacıdan, bakiye 22.805,40 TL temyiz ilâm harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 25.01.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.