MAHKEMESİ : Serik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 27/03/2013
NUMARASI : 2012/158-2013/275

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 26.03.2014 gün ve 2013/8540 Esas, 2014/2306 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalılar vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacılar vekili, müvekkilleri ile davalı şirket arasında 27.07.2009 tarihinde imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, inşaatın bitim tarihinin sözleşmeden itibaren 25 ay olarak kararlaştırıldığını, buna göre inşaatın bitim tarihinin 27.08.2011 olduğunu, yine taraflar arasında imzalanan 26.07.2011 tarihli protokolde de yüklenicinin, inşaatın bitirileceği tarihte aynı zamanda binanın şantiye aboneliklerinin tüm borçlarını ödeyerek, binayı ferdi aboneliklerin açılmasına hazır hale getireceğinin, aksi halde gecikilen her gün için 1.000,00 Euro cezai şart ödeyeceğinin kararlaştırıldığını, ferdi aboneliklerin açılmasına hazır hale getirilmesi durumunun 05.12.2011 tarihli iş bitirme belgesi ile gerçekleştiğini, bu gecikme nedeniyle 27.08.2011 tarihi ile 05.12.2011 tarihleri arasında geçen 100 günlük süre için toplam 100.000,00 Euro cezai şart bedelinin tahsili için, davalı şirket ile 26.07.2011 tarihli protokolü müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalayan diğer davalı aleyhinde başlatılan icra takibine karşı, davalıların haksız yere itiraz ettiklerini ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 icra inkâr tazminatının davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, inşaatın bitim tarihinin 27.08.2011 olmayıp, 27.05.2012 tarihi olduğunu, zira 2010 ve 2011 yıllarında, Belediye tarafından 5"er ay süreyle uygulanan inşaat yasağı nedeniyle toplam 10 ay iş yapılamadığını, ayrıca davacıların iskân alınması için vekalet vermediklerini, iskân izni alınmadan aboneliklerin açılmasının mümkün olmadığını, davacıların 2011 yılı Haziran ayında dairelerini eksiksiz bir biçimde teslim aldıklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, teslim tarihinin kesin olarak belirlendiği, davalının, bölgede inşaat yasağı uygulanması sebebiyle işin bitirilmesinin geciktiği yönündeki savunmasının yerinde olmadığı, kaldı ki Belek bölgesinde her yaz sezonunda turizm nedeniyle söz konusu yasağın uygulandığının herkes tarafından bilindiği, davalıya verilen vekalet iptal edildikten sonra imzalanan 26.07.2011 tarihli protokolde, vekalet verilmesine ilişkin bir hükme yer verilmediği, eğer vekaletname verilmeden söz konusu işlerin yapılması mümkün olmayacaksa bu konuda ilgili protokole bir hüküm konulmuş olması gerektiği, öte yandan, bu protokolde davalıya düşen yükümlülüğün, ferdi abonelikleri almak değil, ferdi abonelikleri almaya mezun hale getirmek olduğu, bunun için de vekaletnameye gerek bulunmadığı, davacı tarafın cezai şart isteminde haklı olduğu, davalı tacir olduğundan cezai şartın miktarında indirim yapılmasına gerek bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile itirazın iptaline ve %20 icra inkâr tazminatının tahsiline dair verilen karar, davalılar vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizin 26.03.2014 tarih ve 2013/8540 E., 2014/2306 K. sayılı ilamıyla onanmıştır.
Davalılar vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK"nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, takdiren 226,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine"ye gelir kaydedilmesine, 02.12. 2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.