MAHKEMESİ : Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 29/05/2013
NUMARASI : 2011/409-2013/141

Taraflar arasında görülen tazminat davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 25.12.2013 gün ve 7291 Esas, 8326 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü:
- KARAR -
Davacı vekili, taraflar arasında akdedilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi nedeni ile davalı arsa sahibi tarafından projenin yeterince hazırlanmamış olması ve davacı hak edişlerinin zamanında ödenmemesi nedeni ile inşaatın süresinde teslim edilmediğini, buna rağmen davalının sözleşmeyi haksız olarak feshettiğini ileri sürerek, uğranılan zararın tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, inşaatın verilen ek sürelere rağmen zamanında tamamlanmadığını, gönderilen haciz ihbarları nedeni ile hak edişlerin davacıya ödemediğini, sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacı yüklenicinin verilen sürelere rağmen edimlerini yerine getirmediği, davalının 2886 sayılı Yasa gereğince sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkisi bulunduğu, davacının son kez süre istediği dilekçesinde feshi kabul ettiği, davacının hak edişlerinin ödenmeme sebebinin gelen haciz ihbarnameleri olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 25.12.2013 gün ve 7291 E., 8326 K. sayılı ilamı ile mahkeme kararı onanmıştır.
Bu kez, davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK"nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, takdiren 226,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine"ye gelir kaydedilmesine, 13.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.