MAHKEMESİ : Bodrum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 13/09/2013
NUMARASI : 2012/171-2013/371

Taraflar arasındaki sözleşmenin feshi, tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Davacılar vekili, müvekkilleriyle davalının 123 parsel sayılı taşınmaz üzerine konut yapılmasını konu alan 03.08.2009 tarihli arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesini akdettiklerini, sözleşmenin 5. maddesi uyarınca sözleşmenin imza tarihinden itibaren 24 ay içerisinde davalının inşaatı imal ederek meskenlerden müvekkillerinin hissesine düşenleri teslim etmesi gerektiğini, davalının arazi üzerine tabela ve bayrak dikmek dışında hiçbir inşai işlemde bulunmadığının tespit edildiğini, inşaat ruhsatının alınmadığını, davalının buna rağmen, süresi bitmiş sözleşmeyi tapuya şerh verdiğini, müvekkillerinin işi başkasına yaptırtmak arzularını davalıya 06.08.2012 tarihli ihtarname ile bildirdiklerini, davalının da 17.08.2012 tarihli ihtarname ile sözleşmenin feshi ihbarında bulunduğunu, davalıya cevaben keşide edilen 31.08.2012 tarihli ihtarname ile müvekkillerinin de akdi feshettiklerini, cezai şart ve haksız şerh nedeniyle uğranılan zararın davalıya bildirildiğini, sözleşmenin 3. maddesine göre müvekkillerine 12 bağımsız bölümün düştüğünü, bağımsız bölüm başına 500,00 Euro cezai şart öngörüldüğünü, davalının teslimde 1 yıl temerrüde düştüğünden kira hariç 72.000,00 Euro ceza borcu bulunduğunu ileri sürerek, sözleşmenin feshine, davalının akde aykırılığı nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu cezai şart ve haksız yasal dayanaktan yoksun şerh nedeniyle müvekkillerine verdiği haksız zararın tespiti ile şimdilik 57.600,00 TL"nin davalının ihtarname ile temerrüde düştüğü ve yasal mevzuatta belirtilen ödeme süresinden itibaren fiili ödeme gününe kadar işleyecek olan süre içerisindeki en yüksek reeskont faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı tarafın kendi edimlerini yerine getirmediğini, müvekkilinin tüm projeleri aldıktan sonra söz konusu taşınmazda SİT kararı ve haciz şerhleriyle karşılaştığından inşaat ruhsatı alamadığını, SİT alanından çıkarılması için mücadele verildiğini, müvekkilinin birçok ödemede bulunduğunu, toplam 1.531.127,00 TL bedelin taraflarına ödenmesi gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; taraflar arasında akdedilen 03.08.2009 tarihli arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre yüklenicinin sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren 24 ay içerisinde bağımsız bölümleri oturma raporları alınmış biçimde tamamlamayı taahhüt ettiği, ancak geçen süre içerisinde yüklenicinin resmi olarak hiçbir işlem yapmadığı, yüklenicinin işlem yapmamasının dayanağının arsa sahiplerinin kusuru veya ifa imkânsızlığı olmadığı, tamamen kendi kusurundan kaynaklandığı, yüklenicinin edimini gerçekleştirmemesi karşısında davacı tarafça çekilen ihtara verdiği cevapta sözleşmeyi feshettiğinin bildirildiği, taraflarca karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği, sözleşmenin 6. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşme feshedilse dahi cezai şart istenebileceğinden ve sözleşmenin feshinde yüklenici tam kusurlu olduğundan, bilirkişi tarafından hesaplanan 56.000,00 Euro cezai şart miktarından taleple bağlı kalınarak hüküm kurulmasının gerektiği, 14.08.2012 tarihinde temerrüdün oluştuğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, 03.08.2009 tarihli arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin feshine, 57.600,00 TL"nin 14.08.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle yüklenici tarafından çekilen 17.08.2012 tarih ve 06429 yevmiye sayılı ihtarnamede sözleşmenin bitim tarihinin 03.08.2011 olduğunun kabul edilmiş olmasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.