Abaküs Yazılım
23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2013/3038
Karar No: 2013/5830

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2013/3038 Esas 2013/5830 Karar Sayılı İlamı

Özet:


Davacılar, davalı kooperatif ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. Davacılar, tüm edimleri yerine getirmelerine rağmen kooperatifin inşaatları süresinde bitirmediğini ileri sürerek, sözleşmenin feshini, davalı adına olan tapu kayıtlarının iptalini ve kendileri adına tescilini talep etmiştir. Asli müdahale talebinde bulunan taraf, kooperatiften taleplerde bulunarak kendisiyle ilgili herhangi bir hak iddiasında bulunmamıştır. Mahkeme, asli müdahale talebini reddetmiştir. Yapılan yargılama sonucunda ise, taraflar arasında yapılan sulh anlaşması hükümlerine göre karar verilmiştir. Asli müdahale talebinde bulunan taraf temyiz etmiştir ancak temyiz itirazları reddedilmiştir. Kararda herhangi bir kanun maddesi geçmemiştir.
23. Hukuk Dairesi         2013/3038 E.  ,  2013/5830 K.

    "İçtihat Metni"

    MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


    Taraflar arasındaki tapu iptali, tescil ve akdin feshi davalarının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asli müdahillik isteminin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asli müdahale talep eden tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
    -K A R A R-
    Davacılar vekili, müvekkillerinin, davalı kooperatif ile imzaladıkları arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre üzerlerine düşen tüm edimleri yerine getirmiş olmalarına rağmen, davalı kooperatifin inşaatları süresinde bitirmediğini ileri sürerek, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshini, davalı adına olan tapu kayıtlarının iptali ile müvekkilleri adına tescilini ve taşınmazlar üzerinde bulunan inşaatların müvekkillerine teslimini talep ve dava etmiştir.
    Davalı kooperatif vekili, davanın reddini istemiştir.
    Asli müdahale talebinde bulunan ..., 1994 yılında kooperatif inşaatlarına kum döktüğünü, yaptığı ... karşılığı kendisine tahsis edilen dairenin iç sıva, kapı pencere işleri için kooperatife ayrıca 400,00 TL para ödediğini, fakat kooperatifin taahhüt ettiği işleri yapmadığını, dava konusu parseller üzerinde kendisine verilmesi gereken ve halen zilyet bulunduğu dairenin de olduğunu ileri sürerek, ilgili dairenin kendi üzerine tescilini talep etmiştir.
    Mahkemece, ....06.2010 tarihli ara kararda, asil müdahale talebinde bulunan ..."ın dava konusunun kendisine ait olduğu iddiasıyla, hem davacıları hem de davalıyı hasım göstererek dava açması gerektiği halde, dava konusu üzerinde herhangi bir hak iddiasında bulunmadığı, sadece kooperatiften bir takım taleplerde bulunduğu gerekçesiyle, asli müdahillik isteminin reddine; yapılan yargılama sonucunda da, işin esas hakkında taraflar arasında yapılan sulh anlaşması hükümlerine göre karar verilmiştir.
    Kararı ve ara kararını, asli müdahale talebinde bulunan ... temyiz etmiştir.
    Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, asli müdahale talebinde bulunanın temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
    SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asli müdahale talebinde bulunanın tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan, ....06.2010 tarihli ara kararının ve hükmün ONANMASINA, alınması gereken harç peşin olarak yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren ... gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, ....09.2013 tarihinden oybirliğiyle karar verildi.

    Sayın kullanıcılarımız, siteden kaldırılmasını istediğiniz karar için veya isim düzeltmeleri için bilgi@abakusyazilim.com.tr adresine mail göndererek bildirimde bulunabilirsiniz.

    Son Eklenen İçtihatlar   AYM Kararları   Danıştay Kararları   Uyuşmazlık M. Kararları   Ceza Genel Kurulu Kararları   1. Ceza Dairesi Kararları   2. Ceza Dairesi Kararları   3. Ceza Dairesi Kararları   4. Ceza Dairesi Kararları   5. Ceza Dairesi Kararları   6. Ceza Dairesi Kararları   7. Ceza Dairesi Kararları   8. Ceza Dairesi Kararları   9. Ceza Dairesi Kararları   10. Ceza Dairesi Kararları   11. Ceza Dairesi Kararları   12. Ceza Dairesi Kararları   13. Ceza Dairesi Kararları   14. Ceza Dairesi Kararları   15. Ceza Dairesi Kararları   16. Ceza Dairesi Kararları   17. Ceza Dairesi Kararları   18. Ceza Dairesi Kararları   19. Ceza Dairesi Kararları   20. Ceza Dairesi Kararları   21. Ceza Dairesi Kararları   22. Ceza Dairesi Kararları   23. Ceza Dairesi Kararları   Hukuk Genel Kurulu Kararları   1. Hukuk Dairesi Kararları   2. Hukuk Dairesi Kararları   3. Hukuk Dairesi Kararları   4. Hukuk Dairesi Kararları   5. Hukuk Dairesi Kararları   6. Hukuk Dairesi Kararları   7. Hukuk Dairesi Kararları   8. Hukuk Dairesi Kararları   9. Hukuk Dairesi Kararları   10. Hukuk Dairesi Kararları   11. Hukuk Dairesi Kararları   12. Hukuk Dairesi Kararları   13. Hukuk Dairesi Kararları   14. Hukuk Dairesi Kararları   15. Hukuk Dairesi Kararları   16. Hukuk Dairesi Kararları   17. Hukuk Dairesi Kararları   18. Hukuk Dairesi Kararları   19. Hukuk Dairesi Kararları   20. Hukuk Dairesi Kararları   21. Hukuk Dairesi Kararları   22. Hukuk Dairesi Kararları   23. Hukuk Dairesi Kararları   BAM Hukuk M. Kararları   Yerel Mah. Kararları  


    Avukat Web Sitesi