Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/4903 Esas 2019/32 Karar Sayılı İlamı

15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/4903
Karar No: 2019/32

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/4903 Esas 2019/32 Karar Sayılı İlamı

Özet:

Bir taşeron firma ile yapılan sözleşmede belirlenen iş bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle taşeron firma 20.000 TL cezai şart alacağı talep ederken, mahkemece bu talebin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildiği belirtiliyor. Ayrıca, sözleşmede kararlaştırılan 30.000 TL meblağlı çekin verilmediği ve taşeronun işe devam edemeyeceği durumda, gecikme nedeniyle cezai şart talep edilemeyeceği vurgulanıyor. Bu nedenle, davanın reddine karar verildiği belirtiliyor.
Kanun maddeleri: 6100 sayılı HMK’nın 355. ve 373. maddeleri.

15. Hukuk Dairesi 2018/4903 E. , 2019/32 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi : Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’nce verilen kararın temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve 6100 sayılı HMK 355. maddedeki, kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme yapılıp karar verilmiş ve özellikle sözleşmenin 16. maddesinde sözleşme ile birlikte ödenmesi öngörülen 20.000,00 TL ödenmiş ise de; sözleşme tarihi itibari ile verilmesi kararlaştırılan 30.000,00 TL meblağlı 45 günlük çek verilmediği ve davalı taşeron tarafından 44.360,00 TL"lik iş yapılmış olup sözleşmede öngörülen ödemelerin zamanında yapılmaması halinde iş bedelini alamayan taşeronun işe devam etmesi beklenemeyeceğinden gecikme nedeni cezai şart alacağının istenilemeyeceği ve fazla ödeme bulunmadığı gerekçesi ile davacının davasının reddinde isabetsizlik bulunmamasına göre verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 6100 sayılı HMK 373. madde hükümleri gözetilerek dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ise Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’ne gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 8,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 07.01.2019 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.