Abaküs Yazılım
23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2012/4166
Karar No: 2012/6857
Karar Tarihi: 22.11.2012

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2012/4166 Esas 2012/6857 Karar Sayılı İlamı

23. Hukuk Dairesi         2012/4166 E.  ,  2012/6857 K.

    "İçtihat Metni"

    MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


    Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı şirket yetkilisince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili Av. ... ile davalı vekili Av...."ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
    -K A R A R-

    Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında 5464 ada 15 parsel sayılı taşınmaza ilişkin "Düzenleme Biçiminde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalandığını, davalı yüklenicinin inşaatı verilen 3 aylık ek süre ile birlikte 11 aylık sürede bitiremediğini, davacının eksiklikler nedeniyle dairelerini kiraya veremediğini, sürenin bitiminden dava tarihine kadar 29 aylık süre geçtiğini, davacının 9,5 bağımsız bölümü olduğunu ve bunları kullanamadığını, sözleşmeye göre her bağımsız bölüm için aylık 300 EURO kira bedelinin ödenmesi gerektiğini, buna göre 82.650,00 EURO cezai şart alacaklarının doğduğunu ileri sürerek, şimdilik 173.565,00 TL gecikme cezası 10.000,00 TL eksik işler bedeli toplamı 183,565,00 TL’nın temerrüt faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
    Davalı vekili, davacının tapuları zamanında devretmemesi, taşınmaz üzerinden davacı borcu nedeniyle hacizlerin olması nedenleriyle inşaatın zamanında bitirilemediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
    Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacıya isabet eden bağımsız bölüm sayısının 9,5 olduğu, inşaatın zamanında bitirilemediği, eksik imalat bedelinin 8.000,00 TL olduğu, dava tarihi itibariyle 26 ay 18 günlük bir zamanın geçtiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 167.201,00 TL’nın temerrüt faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
    Kararı, davalı yetkilisi temyiz etmiştir.
    Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle, yargılama aşamasında ileri sürülmeyen hususların temyiz aşamasında ileri sürülemeyecek olmasına göre, davalı şirket yetkilisinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
    SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı şirket yetkilisinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 900,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak, 22.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.




    Sayın kullanıcılarımız, siteden kaldırılmasını istediğiniz karar için veya isim düzeltmeleri için bilgi@abakusyazilim.com.tr adresine mail göndererek bildirimde bulunabilirsiniz.

    Son Eklenen İçtihatlar   AYM Kararları   Danıştay Kararları   Uyuşmazlık M. Kararları   Ceza Genel Kurulu Kararları   1. Ceza Dairesi Kararları   2. Ceza Dairesi Kararları   3. Ceza Dairesi Kararları   4. Ceza Dairesi Kararları   5. Ceza Dairesi Kararları   6. Ceza Dairesi Kararları   7. Ceza Dairesi Kararları   8. Ceza Dairesi Kararları   9. Ceza Dairesi Kararları   10. Ceza Dairesi Kararları   11. Ceza Dairesi Kararları   12. Ceza Dairesi Kararları   13. Ceza Dairesi Kararları   14. Ceza Dairesi Kararları   15. Ceza Dairesi Kararları   16. Ceza Dairesi Kararları   17. Ceza Dairesi Kararları   18. Ceza Dairesi Kararları   19. Ceza Dairesi Kararları   20. Ceza Dairesi Kararları   21. Ceza Dairesi Kararları   22. Ceza Dairesi Kararları   23. Ceza Dairesi Kararları   Hukuk Genel Kurulu Kararları   1. Hukuk Dairesi Kararları   2. Hukuk Dairesi Kararları   3. Hukuk Dairesi Kararları   4. Hukuk Dairesi Kararları   5. Hukuk Dairesi Kararları   6. Hukuk Dairesi Kararları   7. Hukuk Dairesi Kararları   8. Hukuk Dairesi Kararları   9. Hukuk Dairesi Kararları   10. Hukuk Dairesi Kararları   11. Hukuk Dairesi Kararları   12. Hukuk Dairesi Kararları   13. Hukuk Dairesi Kararları   14. Hukuk Dairesi Kararları   15. Hukuk Dairesi Kararları   16. Hukuk Dairesi Kararları   17. Hukuk Dairesi Kararları   18. Hukuk Dairesi Kararları   19. Hukuk Dairesi Kararları   20. Hukuk Dairesi Kararları   21. Hukuk Dairesi Kararları   22. Hukuk Dairesi Kararları   23. Hukuk Dairesi Kararları   BAM Hukuk M. Kararları   Yerel Mah. Kararları  


    Avukat Web Sitesi