
Esas No: 2016/4862
Karar No: 2019/3870
Karar Tarihi: 26.09.2019
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2016/4862 Esas 2019/3870 Karar Sayılı İlamı
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde asli müdahil ... ve vekili Av. ... ile davacı vekili Avukat ... gelmiş, tebligata rağmen başka gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkili arsa sahibi ile davalı yüklenici arasında imzalanan 22.11.2014 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca davalının edimlerini yerine getirmediğini, projeyi arsa sahiplerinin onayına sunmadığını, projenin sözleşmeye uygun olmadığını, projede bağımsız bölümlerin belirtilenden küçük olduğunu ileri sürerek sözleşmenin feshini talep ve dava etmiştir.
Müdahiller vekili, davalı tarafından onaylatılan projenin sözleşmeye aykırı olduğunu ileri sürerek sözleşmenin feshini talep ve dava etmiştir.
Davalı, cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 18 ay geçmesine rağmen sadece 1 evin yıkımının gerçekleştirildiği, geri kalan sürede inşaatın tamamlanmasının mümkün olmadığı, davalı yüklenicinin davacıları taşınmazın teslimi konusunda temerrüte düşürmediği, kusurun arsa sahiplerine yüklenemeyeceği gerekçesi ile davanın kabulü ile sözleşmenin feshine karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan davacı ve asli müdahil ... yararına takdir olunan 2.037,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı ve asli müdahil ..."a verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 26.09.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.