....

Taraflar arasındaki asıl ve birleşen maddi ve manevi tazminat, tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kabulüne, birleşen davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve müdahiller vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacı vekili, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince müvekkilinin inşaatı bitirdiğini, yapı kullanma izin belgesinin alındığını, ancak davalı arsa sahiplerinin müvekkiline isabet eden bağımsız bölüm tapularını devretmediğini ileri sürerek, dava konusu bağımsız bölümlerin tapu kaydının iptali ile davacı adına tescilini; birleşen davada, tapuların devredilmemesi nedeniyle uğranılan zararın tahsilini; müdahiller vekili, davacı yükleniciden bağımsız bölüm satın aldıklarını ileri sürerek, tapu kayıtlarının iptali ile tescilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamından, yükleniciden bağımsız bölüm alan üçüncü kişilerin davasının tefrikinin gerektiği, inşaattaki eksik ve kusurlu işler bedeli ile gecikme tazminatı için yapılan ilamlı takibe teminat olmak üzere üç adet bölüme teminat ipoteği konularak tescilinin uygun olduğu, ayıplı işler bedelinin depo edildiği gerekçesiyle, davanın kabulüne, birleşen davada, yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra haricen satılan bölümler nedeniyle uğranılan zarar bedelinin tahsiline karar verilmiştir.
Karar, davacı vekili ve müdahiller vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekili ve müdahiller vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

../..
S.2.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekili ve müdahiller vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, fazla yatırılan peşin harcın istek halinde temyiz edenlere iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.