Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2016/1451 Esas 2017/169 Karar Sayılı İlamı

15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/1451
Karar No: 2017/169
Karar Tarihi: 16.01.2017

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2016/1451 Esas 2017/169 Karar Sayılı İlamı

Özet:

Davacı ve davalı arasında açılan dava sonucunda, Mahkemece verilen hüküm Yargıtay tarafından onaylanmıştır. Davacı, bu kararın düzeltilmesi için başvuruda bulunmuş ancak talebi reddedilmiştir. Mahkeme kararında, davacının vade farkı talep etmesinin mümkün olmadığı, ayrıca iş bedelinden alacak talebinin de yerinde olmadığı belirtilmiştir. Karar düzeltme isteği reddedilerek, davacıya para cezası ile red harcı yükletilmiştir.
HUMK'nın 440. ve 442. maddelerine göre, uygun bir neden olmadan karar düzeltme isteği reddedilebilir ve karar düzeltme isteyen tarafın cezai yaptırımlara maruz kalması mümkündür.

15. Hukuk Dairesi 2016/1451 E. , 2017/169 K.

"İçtihat Metni"

Davacı ... ile davalırasındaki davadan dolayı Mahkemesince verilen 05.11.2013 gün ve 2006/281-2013/657 sayılı hükmü onayan Dairemizin 04.11.2015 gün ve 2014/6679-2015/5544 sayılı ilâmı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Yargıtay ilâmında belirtilen gerektirici nedenler karşısında ve özellikle davacı ve fer"i müdahil sözleşmenin 19. maddesi uyarınca %7 vade farkı talep etmiş ise de; eylemli olarak süre uzatımını kabul ettiğinden vade farkı istenemeyeceği, ayrıca iş bedelinden bakiye alacağını talep etmiş ise de; davalı iş sahibi tarafından yüklenicinin çalıştırdığı işçilerinin sigorta borcunun ödendiğinden mahsup nedeniyle bu istemin de yerinde olmadığının anlaşılmasına göre HUMK’nın 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve HUMK’nın 442. maddesi hükmünce 261,00 TL para cezası ile bakiye 4,60 TL red harcının karar düzeltme isteyen davacıya yükletilmesine, 16.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.